Condenada la constructora a pagar 62.288´74 €,más intereses legales y costas judiciales
Dpcon S.L. ha vuelto a obtener una sentencia íntegramente estimatoria a favor de nuestros clientessobre una constructora, que fue contratada para realizar una obra de una vivienda unifamiliar pero que no cumplió ni con los plazos ni con la ejecución correcta de la obra.
Y ello a pesar de que la propiedad le adelantó bastante dinero, la constructora iba poniendo repetidas excusas, incumpliendo repetidamente los nuevos plazos que ella misma se ponía, hasta el punto, que al final no cumplió su parte,abandonando la obra
/abandono-de-obra-por-constructor/ y retrasando « sine die » su finalización, llegando a tardar hasta año y medio.
Que por ello, una vez que uno de nuestros peritos hizo una liquidación y valoración de lo pagado con lo realmente ejecutado por la constructora. Además restándole defectos en la ejecución y partidas que habrían que realizarse de nuevo, más una penalización basada en una cláusula penal de demora, que por cada día de retraso se le imponían 50 €.
El Juzgado de Primera Instancia de Talavera de la Reina, le ha dado la razón a nuestros clientes,estimando íntegramente la demanda, resolviendo el contrato de obra por incumplimiento de la constructora ycondenando a la demandada a pagarles 62.288´74 €,más intereses legales y costas judiciales.
Si tiene algún problema con una constructora que no cumple los plazos, ejecuta la obra deficientemente o directamente ha abandonado la obra,infórmese sin compromiso.
¿Tiene alguna duda?